1. 依据 FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。

A. 在颁发接收证书时全部返还

B. 在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

C. 在颁发履约证书时全部返还

D. 不再返还

答案：B

2. 某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。

A. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

B. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

C. 以业主占用H为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

D. 以业主占用日为竣工，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

答案：D

3. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。

A.4月1日

B.5月1日

C.5月20日

D.6月30日

答案：A

4. 某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

A. 费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

B. 费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

C. 费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

D. 费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

答案：A

5. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )。

A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

答案：D

6. 在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。

A. 业主提前占用工程

B. 异常不利的气候条件

C. 施工中遇到废弃物和古迹

D. 业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分

答案：D

7. FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。

A. 调价方法继续有效

B. 调价方法无效

C. 按对业主有利的原则执行

D. 应酌情扣减违约金

答案：C

8. 下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A. 质量

B. 数量

C. 标的

D. 价款或者报酬

答案：C

9. 公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

A. 招标人

B. 投标人

C. 招标监督机构

D. 监理工程师

答案：A

10. 依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

A. 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

B. 对建设工程有关事项和工程设计提出建议

C. 负责合同的协调管理工作

D. 在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

答案：D